2023年工程施工合同协议书应如何撰写(5篇)

 2025-04-16

摘要:本文提供了一份详细的工程施工合同协议书范文,涵盖了合同的基本结构和主要内容,为工程项目的顺利实施提供法律保障和规范。

第1篇:2023年工程施工合同协议书应如何撰写

新标题:厂房建设合作协议书示例

发包方:______________(称为甲方)

承包方:______________(称为乙方)

根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规,甲乙双方经过友好协商,基于平等、自愿和互惠互利的原则,就乙方为甲方进行厂房建设的项目达成如下协议:

一、项目概述

甲方提供一块土地,乙方将投资建设厂房及相关配套设施,包括厂房的内外装饰、供排水系统等(以下称为施工项目)。

二、土地信息

该土地位于______________,四周范围为:东侧______________,南侧______________,西侧______________,北侧______________,使用年限为_______年。甲方对该土地享有完全的所有权和使用权。

三、合规保证

甲方确保该施工项目符合某市的土地使用总体规划、年度计划以及城乡建设规划。如果需要办理任何相关手续或获得主管部门的批准,甲方保证手续齐全且及时获得批准。

四、产权归属

待施工项目竣工后,甲方对该建筑拥有完全的所有权。

五、设计与施工

施工设计由甲方负责,乙方需按照甲方的设计要求组织指定建筑公司进行施工,乙方需要承担施工过程中的安全责任,同时甲方将对施工的进度与质量进行全程监督。

六、施工安排

乙方应依据本合同规定的土地用途、施工进度、设计要求和质量标准,进行施工。因不可抗力因素、政府行为或必需的前期工作导致的工期延误除外。

七、质量标准

建设的质量标准应符合甲方提供的设计图纸要求。

八、施工时间

该项目应在合同生效后_______天内开工,_______天内完成竣工验收。如未在规定时间内完成验收,将自动视为合格,甲方将根据合同第九条的条款向乙方支付相应的投资回报与实际建设成本。如因质量问题未通过验收,乙方负责进行无偿维修,直至达到验收标准。

九、支付条款

甲方将按以下方式向乙方支付投资回报与实际建设成本:

(一)在工程竣工并验收合格后的30日内,甲方支付乙方不低于建设成本_______%的投资回报。

(二)在竣工验收合格后,甲方将每年支付乙方_______%的建设成本,支付应在每年_______月_______日前一次性全额支付,剩余款项则按照约定的_______%在每年_______月_______日前全额支付,所有款项应于_______月_______日前付清。

十、质量责任

因建设过程导致的质量问题由乙方负责,日常的维护和维修由甲方承担。如因建设质量问题给甲方或第三方造成损失,乙方需承担赔偿责任。

十一、结构变更责任

一旦工程验收合格,若任一方未经同意私自变更工程主体结构,导致的损失由变更一方承担全部责任。

十二、外部环境支持

甲方需为乙方的厂房建设提供良好的外部环境,并积极协调解决乙方在建设过程中遇到的各种问题。在非乙方责任导致的施工延期、损坏或合同违约的情况下,甲方会承担赔偿责任。

十三、闲置与损坏责任

竣工后如项目被闲置、损毁或拆迁,甲方仍需按照合同第九条向乙方支付投资回报与实际建设成本。

十四、违约责任

若一方违反合同约定,违约方应依照实际建设成本的_______%向守约方支付违约金,违约金的支付不影响合同其他条款的效力。

十五、审计费用

实际建设成本由双方共同委托的具备资质的第三方机构审核确认,审计费用由乙方承担,审计需在项目竣工验收后30日内完成。

十六、法律争议处理

本合同的签订地点为______________,如因合同引发争议,双方应友好协商解决;协商不成的,按《______________省高级人民法院的相关规则》,由______________人民法院或______________中级人民法院管辖。

本协议一式两份,甲乙双方各持一份,经双方签字盖章后生效。

甲方(公章):________________

乙方(公章):________________

__________年________月_______日

__________年________月_______日

第2篇:2023年工程施工合同协议书应如何撰写

工程施工合作协议范本

发包方(以下简称甲方):__________________

承包方(以下简称乙方):__________________

为明确甲方与乙方在工程施工中的权利与义务,并根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他相关的法律法规,双方经友好协商,自愿达成如下协议:

第一条:项目概述

1. 工程名称:__________________。

2. 工程地址:__________________。

3. 承包方式:__________________。

第二条:工期规定

本工程的总工期为______天,具体开工日期与竣工日期由双方另行确认。

第三条:工程费用及付款方式

本合同采用固定单价方式进行结算,双方约定光伏板安装费用为每组______元(每组含______块光伏板)。

1. 乙方完成施工并通过甲方的验收后,甲方应及时确认工程量并进行费用核算。

2. 所有的工程量需双方共同对现场进行检查后确认,符合标准的按约定单价进行结算。

3. 工程完工后,甲方将在10个工作日内按照约定支付相应费用。

第四条:双方责任

1. 甲方承担材料运输至现场的责任。

2. 乙方在安装光伏板时,须确保组与组之间的高差不超过1厘米。

3. 乙方应保证每组光伏板处于同一水平线上。

4. 乙方需对施工团队每日进行安全检查,确保无安全事故发生。

5. 乙方有义务对其已完成的施工成果进行保护,对于施工过程中产生的任何破损,乙方需负责修复。

第五条:安全施工要求

乙方应严谨对待施工安全,确保在施工前对所有相关人员进行安全培训,因乙方不遵守安全规定而导致的事故及相关费用将由乙方自行承担。

第六条:奖惩机制

1. 如在______月______日前完成1MW光伏板的安装,甲方将根据每MW______元的标准进行费用结算。

2. 任何一方无故解除或终止本合同,违约方须对守约方支付工程款20%的违约金。

第七条:争议解决方式

因本合同产生的争议,如双方无法通过协商解决,任一方均可向甲方注册地的人民法院提起诉讼。

第八条:附则条款

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。

甲方:__________________

乙方:__________________

______年______月______日

第3篇:2023年工程施工合同协议书应如何撰写

标题:现代工程合作协议模板

内容:

甲方:_______

乙方:______

在当前市场环境下,甲方与乙方本着“合作共赢、资源共享”的原则,围绕_______________行业展开合作。双方就______(包括手机、笔记本)业务系统协议达成共识。乙方计划借助甲方的通信网络,为终端用户提供优质的技术服务。现将双方在合作中的权利与义务明确如下:

一、合作内容

1. 甲方依据市场发展趋势,制定终端销售策略,由乙方负责引进和销售“_______________”专用终端。

2. 乙方通过业务分成的方式回收投入成本,以实现经济效益。

二、甲方的权利与义务

(一)甲方的权利

1. 甲方有权在市场需求变化的基础上,与乙方共同选定____________专用终端的型号。

2. 甲方负责制定订购终端的销售政策。

3. 甲方可监督乙方完善售后服务体系,确保服务质量,包括:

(1)提供备用终端;

(2)在________________区至少设立一个售后服务站;

(3)要求乙方制定详细的售后服务流程,并严格执行产品的三包规定;

(4)在保修期内,确认手机故障的情况下,乙方需为用户提供换机服务。

4. 甲方可要求乙方完善终端的进销管理体系,包含但不限于:

(1)自有运输工具:至少______辆送货车,______名送货人员;

(2)终端管理:健全的进销存管理体系及相应制度;

(3)财务管理:设立完善的财务核算系统,并配备专业人员;

(4)业务联络人员:负责用户拓展、日常业务交涉及市场监控。

5. 对于乙方自行采购的非电信公司集采终端,甲方有权要求提供厂家的直供证明,否则不予审核。

(二)甲方的义务

1. 针对乙方安排的终端型号,甲方需制定符合市场发展的销售政策。

2. 经双方协商一致后,甲方有责任申请将共同订购的终端型号录入系统。

3. 根据市场发展的变化,甲方需指导乙方采购合适的终端型号。

4. 在乙方完善售后服务与终端典型销售模式时,甲方应给予适当指导。

5. 若电信终端公司未及时结算给乙方,甲方需协助乙方催缴相关款项。

三、乙方的权利与义务

(一)乙方的权利

1. 根据市场需求,乙方有权向甲方申请进货终端的型号。

2. 在满足条件的前提下,乙方可自主选择订购的终端型号。

3. 对于双方确认的订购终端,乙方有权要求甲方录入串号并制定相关政策。

4. 在渗透销售渠道时,乙方具备选择目标的自由,甲方不作具体限制。

5. 乙方在提升售后服务及进销体系的过程中,提出个性化建设方案的权利。

6. 乙方有权要求甲方协助催收终端补贴款项,直至款项到达自身账户。

(二)乙方的义务

1. 依据市场需求,符合甲方终端的订购需求,乙方有责任进行部分或全部订购。

2. 按照甲方要求,乙方需改善自身售后服务及终端管理体系。

3. 在甲方宏观调控市场情况下,乙方应配合经营天翼终端相关业务。

4. 在终端的采购、销售及流通过程中,乙方须严格按照甲方规范开展。

四、资费标准

1. 短信费用:______元/条;

2. 功能费用:______元/月(自治区内无限流量,区外流量按标准资费收取);

3. 上网业务套餐:______元/月/人(区内无限流量,____________外流量按______元/分钟计费);

4. 若开通其他服务业务,按现行标准收费。

五、分成机制

1. 乙方通过合作分成的方式回收投资;

2. 功能、短信等费用进行联系分成;

3. 分成比例设定为:甲方50%,乙方50%。

六、结算周期

1. 甲方需严格依据合同约定的时限及时结算;

2. 每月____日前需提供上个月的业务账单,双方进行对账;

3. 经确认无误后,乙方可开具与账单金额一致的发票;

4. 甲方基于乙方的发票于每月____日前将结算款汇入指定账户。

七、乙方结算信息

账户公司名称:__________________

公司地址:__________________

邮编:__________________

开户行名称:__________________

账号:________________________

八、违约责任

1. 因不可抗力导致协议无法履行的,相关责任可相应减免,受影响方应于____日内通知对方,并提供相关证明;

2. 若不可抗力影响超过三个月,则双方需重新协商合同事宜;

3. 不可抗力导致的费用由双方自行承担。

九、争议解决机制

对于因本协议引发的争执,双方可再次协商解决,若协商无果,则提交呼和浩特仲裁委员会进行仲裁,裁决结果为最终解决方案。

十、合同期限

本协议自双方签字盖章之日起生效,合同有效期为________年。若合同到期后无反对意见,则有效期自动延续;如有异议,需提前一个月书面通知对方。

甲方:______________

法定代表人/授权代表签字:______

盖章:____________

签约日期:____________

乙方:____________

法定代表人/授权代表签字:______

盖章:______

________年______月_____日

第4篇:2023年工程施工合同协议书应如何撰写

工程施工协议书示例

发包单位(全称): __________________

法定代表人或委托代理人: __________________

承包单位(全称): __________________

法定代表人或委托代理人: __________________

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,秉持公平、自愿、公正和诚信原则,双方经过友好协商,就工程施工及其它相关事宜,达成如下合同协议:

一、工程基本情况

1. 工程名称: ___________________________________。

2. 工程地点: ___________________________________。

3. 工程批准文号: _______________________________。

4. 资金来源: ___________________________________。

5. 工程内容概述: _______________________________。

6. 承包范围: ___________________________________。

二、工期安排

1. 计划开工日期: _______年_______月_______日。

2. 计划竣工日期: _______年_______月_______日。

3. 总工期: _______天,若与计划日期不一致,以总工期为准。

三、质量标准

工程必须符合以下质量标准:________________________________。

四、合同金额及形式

1. 合同总金额: 人民币(大写)______________________(¥_______元);

- 其中:

- 安全文明施工费用:人民币(大写)________________(¥_______元);

- 材料及设备暂估金额:人民币(大写)________________(¥_______元);

- 专业工程暂估金额:人民币(大写)________________(¥_______元);

- 暂列金额:人民币(大写)________________(¥_______元);

2. 合同价格形式: ______________________________。

五、项目管理

承包方项目经理: ______________________________。

六、合同文件组成

本合同包括以下文件,共同构成完整合同:

1. 中标通知书(如适用);

2. 投标函及其附录(如适用);

3. 专用合同条款及其附件;

4. 通用合同条款;

5. 技术标准与要求;

6. 设计图纸;

7. 已标价工程量清单或预算书;

8. 其它相关合同文件。

所有在合同履行过程中形成的相关文件,均构成合同的一部分。各类文件中的补充与修改以最新签署为准。

七、双方承诺

1. 发包方: 承诺按照法律规定办理相关审批手续,及时筹集工程资金,并按照合同约定支付款项。

2. 承包方: 承诺依法律及合同要求完成工程施工,保证工程的质量和安全,不得转包或违法分包,并在保修期内对缺陷承担责任。

3. 双方理解并同意,若通过招投标方式合同签订,均不再就疲一般相同内容签署实质性相悖的协议。

八、违约及争议处理

1. 若一方违反合同,造成另一方损失,需承担赔偿责任;

2. 合同履行中的争议,首选协商解决,若不成可向_____________仲裁委员会申请仲裁。

九、合同签订时间及地点

本合同于_______年______月_____日签署。

签约地点:_______________________________。

十、补充协议

对合同未尽事宜,双方可另行签署补充协议,补充协议为合同的一部分。

十一、合同生效

本合同自_______年______月_____日起生效。

十二、合同份数

本合同一式_______份,具有同等法律效力,发包方持有_______份,承包方持有_______份。

发包方: ______________________________

法定代表人或委托代理人: __________________

签署日期: _______年______月_____日

承包方: ______________________________

法定代表人或委托代理人: __________________

签署日期: _______年______月_____日

第5篇:2023年工程施工合同协议书应如何撰写

标题:建筑工程施工合同示范文本

内容:

发包方(甲方):__________________

承包方(乙方):__________________

鉴于双方经过充分讨论,甲方同意将______工程项目委托给乙方施工。为明确双方的权利与义务,订立本合同。

一、承包范围

本工程由乙方负责施工,乙方承担施工过程中所需的人工费,且需提供小型工具及必要的清洁设施,但不负责主料的采购。同时,乙方负责编制安全施工方案和工程质量控制措施,确保工程顺利进行。

二、工程范围

__________________.

三、承包单价

__________________.

四、付款方式

根据工程进度,乙方应于完成每个阶段性工作后,按月向甲方申请进度款,具体金额为______,竣工后清算剩余款项______.

五、双方责任

1. 甲方责任:

- 提供完整的图纸及技术要求,负责现场放线及维护施工现场的安全环境。

- 为乙方及其工人提供必要的安全设施及工伤保险。

2. 乙方责任:

- 严格按照设计图纸和施工规范进行施工,确保工程质量达到行业标准。如因乙方施工不当导致返工,所有费用及损失由乙方承担。

- 适时扫除施工现场的垃圾与废料,确保工地整洁。

- 各类施工细节须遵循行业规范,如砖砌、抹灰及贴砖时的相关工艺要求,确保工程无遗漏与返工隐患。

- 施工过程中如因材料浪费、违规操作引发的后果,由乙方全权负责,且可能面临罚款和赔偿。

六、安全及处罚条款

在施工过程中,如不遵守安全操作规程,例如不佩戴安全帽,造成施工事故将根据具体情节处以相应罚款,移交给相关部门调查并承担相应责任。

七、其他事项

1. 施工期间,如发生争执,双方应友好协商解决,如无法达成一致,依法致函处理。

2. 对于因借用设备或工具造成的损坏,乙方应予以赔偿。

3. 本合同自双方签字后生效,工程结束后,即自动解除。

发包方(甲方)签字:__________________

承包方(乙方)签字:__________________

签订日期:______年______月______日

在签订合同之前,请务必确认所有条款均已明确理解,并与实际施工情况相匹配,以保障双方的权益和工程的顺利进行。

版权声明:本文为“励志网”原创文章,转载请附上原文出处链接及本声明