第1篇：如何撰写建设工程协议书？

建设工程协议书

发包方（甲方）：__________________

承包方（乙方）：__________________

为规范甲乙双方在工程建设中的权利与义务，保障工程的顺利进行，依据相关法律法规，结合本工程的实际情况，特制定以下协议条款，并承诺共同遵守。

一、工程概况

1. 工程名称：__________________。

2. 工程地点：__________________。

3. 承包内容：__________________。

4. 承包范围：__________________。

5. 承包方式：__________________。

6. 质量要求：__________________。

7. 工期要求：自______年______月______日至______年______月______日。

二、甲方工作

1. 甲方指定______为驻工地代表，负责本合同的实施，全面管理工程现场，监督乙方在工程质量、进度、用料，以及安全文明等方面的工作。

2. 甲方需为乙方提供施工所需的临时水电设施，确保施工不会因缺乏基本资源而受阻。

三、乙方工作

1. 乙方需指派______作为驻工地代表，确保现场施工与甲方要求一致，做到优质、高效、按时完成施工任务，并接受甲方现场代表的管理和监督。

2. 乙方应妥善安排工种间的配合，确保在竣工验收前保护好成品，防止因施工不当造成的损失。

3. 未经甲方同意，乙方不得擅自更改已建成的结构或设备管线。

四、关于质量的约定

1. 乙方必须严格按照甲方的规范、施工图纸及设计变更进行施工，确保工程质量符合合同要求，并符合相关验收规范。

2. 若因乙方原因造成的质量问题，产生的返工费用由乙方承担，工期不予延长。

3. 如因甲方提供的材料质量不合格而影响工程质量，返工费用由甲方承担，工期适当顺延。

4. 本工程的质保期为壹年，自竣工验收之日起计算，如在保修期内出现质量问题，乙方需无偿进行保修。

五、关于工期的约定

1. 若甲方未能按时支付工程款项，给乙方造成工期影响的，工期将顺延。

2. 如因乙方自身原因造成停工或浪费工期，其工期不予延长。

3. 遇到不可抗力因素（如自然灾害等）影响工期的，工期将适当顺延。

六、关于价款和结算的约定

1. 本工程合同承包价格为______元（人民币）。

2. 此承包价格已包含人工费、机械使用费、进退场费用、垃圾清运、材料运输费等所有相关费用。

3. 具体付款方式如下：

- 开工后8日内，甲方支付乙方30%______元作为前期进场费。

- 水电工程隐蔽验收合格后，甲方支付乙方30%______元。

- 瓦工及木结构、木饰面验收后、漆工进场时，甲方支付乙方15%______元。

- 竣工验收合格后，甲方支付乙方20%______元。

- 余款5%______元待______年保修期满之后结清。

七、关于材料的约定

1. 甲方负责与业主及时沟通，确保所需材料按时到达工地，经乙方验收入库后由乙方负责保管，若因乙方管理不善导致损坏，乙方需按照市价赔偿。

2. 乙方在材料使用上应严格控制在预算范围内，材料超支部分由乙方自负，承包价格相应扣减。

3. 所有业主提供的材料，乙方不得擅自调拨使用。

八、关于安全生产的约定

1. 甲乙双方应另行签署安全协议，该协议作为本合同附件，与本合同具有同等的法律效力。

2. 乙方须严守甲方和物管部门的安全规章制度，确保文明施工与安全生产。

3. 乙方应遵循安全协议规定，严禁在施工现场发生________等危险行为。

九、关于违约责任的约定

1. 乙方应独立完成施工任务，禁止将项目转包或分包。

2. 乙方因自身原因延误工期，每延误一天应向甲方支付违约金______元。

3. 乙方必须为现场工人投保，若发生意外事故导致损害，乙方承担全部经济责任。

4. 若乙方违约给甲方造成经济损失，乙方需负责赔偿，甲方有权单方解除本合同。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，工程履行完毕后自动终止。对于未尽事宜，双方应友好协商解决。

甲方（签章）：__________________

乙方（签字）：__________________

日期：______年______月______日

第2篇：如何撰写建设工程协议书？

建设工程协议书

甲方：__________________

乙方：__________________

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》的相关规定，基于双方对房屋建设项目的充分沟通与协商，现就本项目达成以下协议：

一、工程概况

1. 甲方计划在____地点新建一栋____层带尖顶的房屋。经过与乙方的深入交流，决定将该房屋建筑工程（包括从主体结构开始到墙面粉刷完毕）承包给乙方进行施工。工程开工日期定为___年___月___日，竣工日期定为___年___月___日；采用费用包干的形式，乙方须按照甲方提供的图纸进行高质量施工，确保工程质量达到相关标准。

2. 工程费用将采取包干方式，乙方需负责施工中所需的各类设施（如脚手架、跳板等），而甲方则负责材料的供给。工程自协议签署之日起步算，在___天内完成。房屋建筑总面积为___平方米，按每平方米___元的标准计算，工程总费用为___元整。

3. 付款方式：主体结构工程完工，甲方需向乙方支付工程款的50%，即（金额大写）：_____________元；在工程完工并经甲方验收合格后，再支付余下金额。

二、质量要求

1. 工程验收标准将遵循以下规定，甲方应严格监控和执行。

2. 施工期间，乙方应严格按照甲方的规范进行施工。在主体结构建设中，墙体须保证垂直、整齐且平整；所有门窗的安装应与墙体保持平直。粉刷阶段，墙体厚度需均匀，且不得出现裂缝，内墙应保持平整并符合整体水平，门窗周围的粉刷应无间隙，天花板的厚度也需均匀及无裂缝，所有刷白的墙壁颜色一致。大门墙体及卫生间的瓷砖需平整且完美粘贴，达到水平标准；阴阳角应与墙体平齐，且与墙面成垂直或平行关系。房屋四周需要做好雨水排放处理，待工程全部结束后，甲方将进行最终竣工验收。

三、安全问题

工程施工现场的安全由乙方全权负责，若发生任何安全事故，乙方需承担全部责任，甲方对此不承担任何法律责任。

四、其他事项

本协议书一式两份，双方各执一份，自___年__月__日签署之日起生效。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

本协议一经签署，双方即表示同意并承诺遵守以上条款，确保工程顺利进行。

第3篇：如何撰写建设工程协议书？

建设工程协议书

甲方（发包方）：________________

法人代表：________________

乙方（承建方）：________________

法人代表：________________

鉴于双方经过友好协商，蜂岩镇人民政府（以下简称甲方）决定将蜂岩镇朱场村办公大楼的维修工程发包给田远（以下简称乙方），并达成如下协议：

一、房屋维修造价

本工程的总造价为人民币80,000元整（捌万元整），具体预算详见附件的预算报告。

二、外墙清光的计算方式

外墙清光面积为240平方米，费用将单独计算，确保费用透明公正。

三、维修标准

1. 外墙将进行清光及刮漆处理，正面的小方块部分需特别注意修整。

2. 房顶采用小青瓦重新盖垛脊，确保其坚固耐用。

3. 门窗将进行全面刷漆，窗户使用雕花设计，以提升整体美观。

四、付款方式

乙方在施工完毕并经甲方验收合格后，进行付款。甲方将预留300元作为质量保证金，质量保证期为一年。若在质保期内未出现任何问题，剩余款项将全部支付。同时，乙方需承担所有相关的国家税收。

五、安全责任

在施工过程中，乙方须严格遵循相关的施工安全规范，保障施工现场的安全，确保不发生任何意外。所有安全责任由乙方全权承担，甲方不负任何责任。

六、工程期限

本项目工期为______年______月，共计20天，乙方必须按时完成，任何无故拖延将承担相应责任。

七、施工监督

乙方在施工过程中，须接受由甲方委托的监工人员的质量监督，任何不符合技术标准的部分，乙方必须无条件返工，直至满足甲方要求。

八、其他说明

本合同未尽事宜，双方应本着友好协商的原则进行补充和修改。双方的补充协议与本合同具备同等法律效力。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效，双方须共同遵守。

甲方：________________

乙方：________________

法人代表：________________

法人代表：________________

签署日期：______年______月______日

第4篇：如何撰写建设工程协议书？

建设工程协议书

合同编号：________

房主（甲方）：________

建筑施工队（乙方）：________

为明确双方在本建设工程中的职责与义务，增进合作与信任，避免可能发生的纠纷，依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑法》及相关法律法规，双方在充分协商的基础上，达成如下协议，并共同遵守。

一、工程概况

1. 工程项目名称：私人住宅

2. 工程施工地点：________

3. 总建筑面积：________

4. 承包方式：包工包料

5. 全包价格：每平方米工价为________元

二、工程期限

本工程的工期自________年_______月_________日至________年_______月_________日，计划于上述日期内完工。

三、甲方责任

1. 甲方应及时向乙方提供详细的建筑施工图及相关设计资料。

2. 负责组织建筑图纸设计人员，进行施工图解说和交底，确保乙方施工人员充分理解设计意图。

3. 保障乙方在施工期间的正常工作条件，包括为器材堆放、保管和施工人员食堂提供必要的场地。

4. 确保施工用水、电及通路畅通，满足施工需要。

5. 全面负责工程质量监管，有权提出合理意见，并对发现的粗制滥造、违章施工行为要求乙方进行整改或停工处理，相关责任由乙方承担。

四、乙方责任

1. 参与施工前的技术会审，制定详细的施工方案，协调村民关系，确保建筑材料、机械设备、安全设施的及时到位，为施工做好充分准备。

2. 依照设计图纸及施工规范进行施工，尤其是水电、防盗门、楼梯扶手、栏杆和卫生间防水等附属工程，需与甲方协调并配合第三方施工。

3. 施工内容包括但不限于：房屋基础（乙方负责一米以内，超出部分按市场价格补充）、墙体、梁、架、柱、楼板打磨、内外粉刷、外墙瓷砖铺设等，确保工程主体质量。

4. 乙方需负责所有安全设施的购置与安装，并保障施工期间的安全。

5. 提供详细的施工材料计划，包括规格、型号、数量及材质，确保商品混凝土计算准确，同时负责所需辅料的购置。

6. 必须服从甲方对工程质量及进度的监督与管理，配合甲方的验收工作，确保每道工序合格后方可进入下一道工序。

7. 加强安全管理，开展安全教育，确保施工人员遵守操作规程，采用必要的安全设施。若因乙方管理不善导致人员伤亡或财产损失，责任由乙方全权承担。

五、付款方式

本工程付款方式为按施工进度分期支付：

1. 动工前支付启动资金________万元。

2. 屋顶面完工后支付________万元。

3. 内外粉刷及墙贴面完工后支付全额款项。

4. 待工程竣工，经甲方按照国家质量验收规范和评定标准进行验收后，结算余款支付。

六、其它条款

1. 施工人员安全保险金由乙方负责购买，确保施工人员的安全和合法权益。

2. 若乙方在施工过程中无故退场或延误工期，甲方有权聘请其他施工队完成工程，之前用于乙方的工资金视为自动放弃，所有损失由乙方支付。

3. 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，归档一份，自双方签字之日起生效，具备法律效力。

如本合同未尽事宜，双方应本着友好协商的原则解决。

甲方签字：________

身份证号码：________________

电话号码：________

乙方签字：________

身份证号码：________

电话号码：________

签署日期：________年_______月_________日

第5篇：如何撰写建设工程协议书？

建设工程协议书范本

发包方（甲方）：________

身份证号：________

承包方（乙方）：________

身份证号：________

根据双方友好协商，甲方将位于江津区的建设工程承包给乙方。现就该工程的施工承包事项，双方达成如下协议：

一、承包方式

此次建房施工的承包方式为乙方包工包料。乙方负责施工过程中所需的全部设备和原材料，所有水电费用由乙方自行承担。施工人员的生活安排、交通费用等，以及施工现场的安全责任（包括相关税费和管理费）均由乙方负责。

二、施工要求

1. 乙方必须严格按照约定的施工图纸进行施工，不得擅自更改。如需更改，必须获得甲方的书面同意。

2. 乙方自本合同签订之日起开始施工，工期为________月（共计________天），具体时间为自____年__月__日至____年__月__日。乙方需合理安排施工进度，确保按时交房。如遇不可抗力因素（例如自然灾害）导致停工，工期顺延。

3. 乙方在施工过程中，所采用的建筑材料需符合规定要求，包括红砖、国际标准钢材、拉发基水泥等。具体建筑结构要求如下：

- 基础：钻井个、柱子________cm、钢筋________根、箍筋________个。

- 地圈梁：高________cm、宽________cm、钢筋________根、箍筋________个，间距________cm。

- 构造柱：________cm，钢筋________根、楼面板筋________个（双层），间距________cm，楼面厚度10cm。

- 梁柱________，板面________，地坪完成，排水________，管道________根，屋面天沟宽________cm，楼梯配备铁门一道，隐蔽部分须经甲方监督。所有门窗费用不包含在内。

4. 建房过程中的水、电、气费用及手续由甲方支付，乙方将协助办理相关手续。

三、工程价款及支付方式

此次工程报价为每平方米________元，主体、楼梯、阳台按实际建筑面积结算，已包含税收。

1. 基础完工后支付总造价的________%。

2. 每层楼面完成后，按层付造价的________%。

3. 主体完工后支付总造价的________%。

4. 内外抹灰完工后支付________%。

5. 所有办理的证件（如产权证、建房手续等）由乙方负责，余款在一年内支付完毕。

6. 如甲方未按时支付工程款，乙方有权暂停施工，由此产生的经济损失由甲方承担。

四、工程内容

包括旧房拆除、弃渣转运、基础、主体三层砖混结构、室内外抹灰、外墙漆、屋顶瓦盖、水电气连接至户口、化粪池一口。其中，门市高度________米，住房每层高度________米。工程内容不包括门窗（门市门除外）。

五、安全责任

施工过程中发生的任何安全事故由乙方自行承担，乙方应确保施工现场的安全。

六、其他约定

如因施工或居民阻工导致停工情况，甲方应负责协调并对此进行赔偿。

七、违约责任

1. 乙方承诺：如果竣工房屋出现重大质量问题，影响甲方生活安全，甲方有权向乙方索赔，索赔金额不低于总建筑款项。

2. 本合同一式两份，双方均不得随意反悔。如任一方单方反悔，除正常的工程材料费结算外，需向对方支付违约金_______万元。

八、争议解决

合同履行过程中若发生争议，双方应友好协商解决；若协商不成，均可向江津区人民法院提起诉讼。

九、协议生效

本协议自甲乙双方在协议文本上签字（或盖章）之日起生效。协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方签字：________

乙方签字：________

签约时间：____年__月__日